Aller au contenu

« Centrale nucléaire d'Olkiluoto » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Navigation interactive dans l’historique
← Modification précédenteModification suivante →
Contenu supprimé Contenu ajouté
VisuelWikicode
Croquemort Nestor (discuter | contributions)
68 370 modifications
m Modèle mal fermé
JKremona (discuter | contributions)
803 modifications
refonte article
Ligne 27 : Ligne 27 :
}}
}}


La '''centrale nucléaire d'Olkiluoto''' est située sur l'île d'[[Olkiluoto]], à {{unité|40|km}} au sud de [[Pori (Finlande)|Pori]] et {{unité|250|km}} à l'ouest d'[[Helsinki]], dans le [[golfe de Botnie]] à l'ouest de la [[Finlande]].
La '''centrale nucléaire d'Olkiluoto''' est [[ | [[ ]], [[ de ]].


Deux [[réacteur nucléaire|réacteurs nucléaires]], OL1 et OL2, y sont en service depuis 1979 et 1982, respectivement. Un troisième réacteur, OL3, qui est un [[Réacteur pressurisé européen|EPR]], a été mis en exploitation commerciale le 16 avril 2023{{note|groupe=alpha|Selon les définitions PRIS de l'[[Agence internationale de l'énergie atomique|AIEA]], la « mise en service » d'un réacteur se fait à partir de sa première connexion au réseau. Quant à « l'exploitation commerciale », elle est officielle à partir de la date à laquelle l'installation est remise par le constructeur au propriétaire. La durée entre la mise en service et la commercialisation est appelée période « d'essais ».}}. La construction de ce réacteur, réalisée par le consortium industriel [[Orano|Areva]]-[[Siemens]], a débuté en 2004, et a souffert de nombreux retards et dépassements de budget.
Deux [[ |réacteurs nucléaires]], et , y sont en service depuis 1979 et 1982 troisième réacteur, , un [[Réacteur | [[ |]], en service en }}. La construction de a souffert de nombreux retards et dépassements de budget.


L'entreprise privée [[Teollisuuden Voima|Teollisuuden Voima (TVO)]] est l'exploitante des trois réacteurs. Ensemble ils assurent 30% de la consommation électrique finlandaise.
Le réacteur OL3 est le premier réacteur EPR mis en service en [[Europe]], et le troisième au niveau mondial après les deux EPR de la [[centrale nucléaire de Taishan]] en [[Chine]] (mis en service commercial en {{Date-|décembre 2018}} et {{Date-|septembre 2019}}). La mise en service commerciale et la production régulière d'électricité débutent le {{date-|16 avril 2023}} avec treize ans de retard sur le calendrier initial.


== Situation ==
À proximité de la centrale se trouve le [[Stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde|site d'enfouissement]] des [[Déchets de haute activité|déchets nucléaires de haute activité]] dénommé [[Onkalo]] ( onkalo signifie "caverne" en finnois).
La centrale nucléaire est située sur l'île d'[[Olkiluoto]], à {{unité|40|km}} au sud de [[Pori (Finlande)|Pori]] et {{unité|250|km}} à l'ouest d'[[Helsinki]], dans le [[golfe de Botnie]] à l'ouest de la [[Finlande]].


À proximité de la centrale se trouve le [[Stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde|site d'enfouissement]] des [[Déchets de haute activité|déchets nucléaires de haute activité]] dénommé [[Onkalo]] (« caverne » en finnois). Depuis 1994, tous les [[déchet radioactif|déchets radioactifs]] produits en Finlande doivent être stockés dans le pays, sur le site d'Onkalo, à {{Unité|520 mètres}} de profondeur{{Référence souhaitée|date=24 mai 2024}}.
Selon l'exploitant TVO, l'EPR produit à lui seul 15 % de l'électricité finlandaise, et les trois réacteurs de la centrale d'Olkiluoto 30 % de l'électricité en Finlande.


== Olkiluoto 1 et 2 ==
== ==
Les caractéristiques des réacteurs sont données dans les tableaux ci-après ; les données sont principalement issues de la base de données PRIS ({{Langue|en|Power Reactor Information System}}) de l’[[Agence internationale de l'énergie atomique|Agence international de l'énergie atomique]] (AIEA) qui définit ainsi les termes<ref name=":0">{{Lien web |langue=anglais |titre=Glossaire |url=https://pris.iaea.org/PRIS/Glossary.aspx |site=AIEA PRIS Base de données réacteurs |date=décembre 2018 |consulté le=13 décembre 2018}}.</ref> :
La centrale nucléaire de Olkiluoto dispose de deux des quatre réacteurs nucléaires [[Finlande|finlandais]], les deux autres étant situés à la [[centrale nucléaire de Loviisa]] au sud-est du pays. Ces deux réacteurs nucléaires sont des [[réacteur à eau bouillante|réacteurs à eau bouillante]] de conception [[ABB (entreprise)|ABB]]<ref>[https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/007/31007063.pdf?r=1&r=1 WR 90 & BWR 90+ Two advanced BWR design generation from ABB], aiea, consulté le 28 février 2022</ref> de {{unité|890|MW}} électriques net chacun<ref>[https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FI « Finland »], base de données PRIS, AIEA (consulté le 14 novembre 2019).</ref> :

* Olkiluoto-1 (ou OL1) : première criticité en juillet 1978, mise en service commercial en octobre 1979
* la puissance nette correspond à la puissance électrique délivrée sur le réseau et sert d'indicateur en termes de puissance installée ;
* Olkiluoto-2 (ou OL2) : première criticité en octobre 1979, mise en service commercial en juillet 1982.
* la puissance brute correspond à la puissance délivrée par l'[[alternateur]] (soit la puissance nette augmentée de la consommation interne de la centrale) ;
* la puissance thermique correspond, à la puissance délivrée par la chaudière nucléaire.

Le début de construction correspond à la date de coulage des fondations du bâtiment r��acteur. Une tranche (nom utilisé pour un réacteur complet) est considérée comme opérationnelle après son premier couplage au [[réseau électrique]]. La mise en service commerciale est le transfert contractuel de l’installation du constructeur vers le propriétaire ; intervenant en principe après réalisation des tests réglementaires et contractuels, et après fonctionnement continu à 100 % pendant une durée définie au contrat de construction.
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |Unité
! rowspan="2" |Type de réacteur
! rowspan="2" |Modèle
! colspan="3" |Puissance
! rowspan="2" |Début de construction
! rowspan="2" |Raccordement au réseau
! rowspan="2" |Mise en service commercial
|-
!Nette
(MWe)
!Brute
(MWe)
!Thermique
(MWth)
|-
|Olkiluoto-1<ref name=":1">{{Lien web |titre=PRIS - Reactor Details |url=https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=159 |site=pris.iaea.org |consulté le=2024-05-24}}</ref>
|[[Réacteur à eau bouillante|REB]]
|AA-III, BWR-2500
|890
|920
|{{Formatnum|2500}}
|{{Date|01/02/1974}}
|{{Date|02/09/1978}}
|{{Date|10 octobre 1979}}
|-
|Olkiluoto-2<ref name=":2">{{Lien web |titre=PRIS - Reactor Details |url=https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=160 |site=pris.iaea.org |consulté le=2024-05-24}}</ref>
|[[Réacteur à eau pressurisée|REB]]
|AA-III, BWR-2500
|890
|920
|{{Formatnum|2500}}
|{{Date|1/11/1975}}
|{{Date|18/02/1980}}
|{{Date|10/07/1982}}
|-
|Olkiluoto-3<ref>{{Lien web |titre=PRIS - Reactor Details |url=https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=860 |site=pris.iaea.org |consulté le=2024-05-24}}</ref>
|[[Réacteur à eau pressurisée|REP]]
|[[Réacteur pressurisé européen|EPR]]
|{{Formatnum|1600}}
|{{Formatnum|1660}}
|{{Formatnum|4300}}
|{{Date|12/08/2005}}
|{{Date|12/03/2022}}
|{{Date|1 mai 2023}}
|}

== Olkiluoto-1 et 2 (REB) ==
Ces deux réacteurs nucléaires sont des [[réacteur à eau bouillante|réacteurs à eau bouillante]] de [[Générations de réacteurs nucléaires|deuxième génération]], conçus par [[ABB (entreprise)|ABB]]<ref>[https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/007/31007063.pdf?r=1&r=1 WR 90 & BWR 90+ Two advanced BWR design generation from ABB], aiea, consulté le 28 février 2022</ref>{{,}}<ref>[https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FI « Finland »], base de données PRIS, AIEA (consulté le 14 novembre 2019).</ref>. Les deux réacteurs ont vu leur puissance maximale amélioré (pratique appelée « {{Langue|en|uprate}} ») au cours du temps, de 660 à {{Unité|890 MWe}}, soit plus de 30% de la puissance initiale<ref name=":1" />{{,}}<ref name=":2" />. En {{Date|octobre 2023}}, TVO envisage un nouvel « {{Langue|en|uprate}} » de {{Unité|80MWe}}<ref name=":3">{{Lien web |titre=Nuclear Power in Finland - World Nuclear Association |url=https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland |site=world-nuclear.org |consulté le=2024-05-24}}</ref>.

Le [[Facteur de charge (électricité)|facteur de charge]] et le facteur de disponibilité de ces deux réacteurs est un des plus élevé au monde, supérieur à 90 % jusqu'en 2022<ref>{{Lien web |titre=PRIS - Lifetime factors - Energy Availability |url=https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/LifeTimeEnergyAvailabilityFactor.aspx |consulté le=2024-05-22}}</ref>.

La durée d'exploitation des deux réacteurs a été plusieurs fois prolongée. Actuellement la licence d'exploitation est valable pour une durée de {{Nombre|60 ans}}, et l'exploitant TVO envisage une nouvelle prolongation de {{Nombre|10 années}} supplémentaires<ref name=":3" />.


=== Incidents ===
=== Incidents ===
Selon l'association anti-nucléaire néerlandaise Laka, un incendie s'est produit en avril 1991 dans un [[transformateur électrique]], ce qui a conduit à une défaillance du [[réseau électrique]] et à l'[[îlotage]] des réacteurs nucléaires. Les quatre [[groupes électrogènes]] de secours ont bien fonctionné. L'incident n'a pas causé d'[[irradiation]] du personnel ou de fuite radioactive. Il a été classé au niveau 2 de l'[[échelle INES]]<ref>{{en}} [http://www.laka.org/docu/ines/event/114?q=event/114 Fire in switchgear building], laka.org, 12 avril 1991.</ref>.
Selon l'association anti-nucléaire néerlandaise Laka, un incendie s'est produit en avril 1991 dans un [[transformateur électrique]], ce qui a conduit à une défaillance du [[réseau électrique]] et à l'[[îlotage]] des réacteurs nucléaires. Les quatre [[groupes électrogènes]] de secours ont bien fonctionné. L'incident n'a pas causé d'[[irradiation]] du personnel ou de fuite radioactive a été classé au niveau 2 de l'[[échelle INES]]<ref>{{en}} [http://www.laka.org/docu/ines/event/114?q=event/114 Fire in switchgear building], laka.org, 12 avril 1991.</ref>.


== EPR Olkiluoto-3 (OL3) ==
== Olkiluoto-3 () ==


=== Contexte ===
=== Contexte ===
Au début des années 2000, afin de limiter sa dépendance de l'étranger, la Finlande souhaite se doter d'un réacteur nucléaire supplémentaire, sous l'impulsion d'industriels [[entreprise électro-intensive|électro-intensifs]] (notamment [[Papetier|papetiers]]).
Au début des années 2000, afin de limiter sa dépendance de l'étranger, la Finlande souhaite se doter d'un réacteur nucléaire supplémentaire, sous l'impulsion d'industriels [[entreprise électro-intensive|électro-intensifs]] (notamment [[Papetier|papetiers]]). Après un appel d'offres international réunissant les constructeurs russe Minatom, américain General Electric et le groupement franco-allemand Areva-Siemens, et dix-sept ans après la catastrophe de [[Tchernobyl]], l’électricien finlandais privé [[Teollisuuden Voima|TVO]] opte pour la construction d'un [[réacteur pressurisé européen|EPR]] sur le site d'Olkiluoto accueillant déjà deux réacteurs nucléaires. Le contrat est signé le 18 décembre 2003 par le consortium mené par [[Orano|Areva]], incluant [[Areva NP]] (Framatome depuis 2018) et [[Siemens (entreprise)|Siemens]]. Le contrat concerne la fourniture [[clé en main]], en quatre ans, d'un réacteur EPR de {{unité|1600|MWe}} pour un montant initial de {{nobr|3 milliards}} d'[[euro]]s<ref>« TVO signe avec le consortium AREVA - SIEMENS un contrat pour la construction d'un EPR en Finlande », communiqué de presse, Areva, {{date-|18/12/2003}} {{lire en ligne |lien=http://www.arevagroup.com/servlet/news/pressroom/pressreleases/cp_18_12_2003-c-PressRelease-cid-1069857874046-p-1028798801512-fr.html}}</ref>. En 2024 Olkiluoto-3 est le réacteur nucléaire le plus puissant d'Europe et couvre 14 % de la consommation d'électricité finlandaise, permettant le chauffage de cinq millions de logements et réduisant de 60 % l'importation d'électricité du pays<ref name=cs>{{Article|auteur=Samuele Finetti|titre=Nella "tomba" delle scorie nucleari|langue périodique= it|lire en ligne=https://www-corriere-it.wikipedialibrary.idm.oclc.org/elezioni-europee/questa-e-l-europa/nuovi-reattori-nucleari-finlandia/index.shtml|périodique=Il Corriere della sera|photographe= Francesco Merlini|date=2 mai 2024|consulté le=2 mai 2024|traduction titre= Dans la tombe des scories nucléaires|plume=oui}}</ref>.


Après un appel d'offres international réunissant les constructeurs russe [[Rosatom|Minatom]], américain General Electric et le groupement franco-allemand Areva-Siemens, l’électricien finlandais privé [[Teollisuuden Voima|TVO]] opte pour la construction d'un [[réacteur pressurisé européen|EPR]] sur le site d'Olkiluoto (accueillant déjà deux réacteurs nucléaires). Le contrat est signé le {{Date|18 décembre 2003}} par un consortium mené par [[Orano|Areva]], incluant [[Areva NP]] (redevenu Framatome depuis 2018) et [[Siemens (entreprise)|Siemens]].
=== Calendrier et conduite des travaux ===
En 2006, l'[[Säteilyturvakeskus|agence finlandaise de la sécurité des radiations]] (STUK) relève sept cents dysfonctionnements et anomalies concernant la sécurité sur le chantier de l'EPR finlandais<ref name="Stuk2006">{{Lien web |langue=en |url = http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_419/_files/12222632510022546/default/investigation_report.pdf |format=pdf |titre = Management Of Safety Requirements In Subcontracting During The Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant Construction Phase |année = 2006}}.</ref> et parle « d’impréparation » d’Areva et de laxisme dans « la qualité du travail, l’organisation et le contrôle des activités sur le chantier »<ref>[http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_419/ Insufficient guidance of subcontractors? work in Olkiluoto 3 nuclear power plant project<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>. Elle note<ref name="Stuk2006" />, à propos de la construction du [[Liner (piscine)|liner]] d'acier participant à l'étanchéité du bâtiment réacteur, des plans changeant de manière intempestive, ayant pour conséquence certains usinages effectués à partir de plans obsolètes. De plus, certaines réparations ont été faites sans respecter les procédures prévues. La STUK dit avoir beaucoup de mal à inspecter le chantier en raison de ces changements intempestifs et conclut qu'une {{citation|situation telle que celle-ci ne devrait pas être possible dans un système de qualité fonctionnant correctement}}.


Le contrat concerne la fourniture [[clé en main]], en quatre ans, d'un réacteur EPR de {{unité|1600|MWe}} pour un montant initial de {{nobr|3 milliards}} d'euros<ref>« TVO signe avec le consortium AREVA - SIEMENS un contrat pour la construction d'un EPR en Finlande », communiqué de presse, Areva, {{date-|18/12/2003}} {{lire en ligne |lien=http://www.arevagroup.com/servlet/news/pressroom/pressreleases/cp_18_12_2003-c-PressRelease-cid-1069857874046-p-1028798801512-fr.html}}</ref>. Cette EPR doit couvrir 14 % de la consommation d'électricité finlandaise, et réduire de 60 % les importations d'électricité du pays<ref name="cs">{{Article|auteur=Samuele Finetti|titre=Nella "tomba" delle scorie nucleari|langue périodique= it|lire en ligne=https://www-corriere-it.wikipedialibrary.idm.oclc.org/elezioni-europee/questa-e-l-europa/nuovi-reattori-nucleari-finlandia/index.shtml|périodique=Il Corriere della sera|photographe= Francesco Merlini|date=2 mai 2024|consulté le=2 mai 2024|traduction titre= Dans la tombe des scories nucléaires|plume=oui}}</ref>.
En 2012, les travaux d'installation du réacteur et l'[[ingénierie]] du système de [[contrôle-commande]] de la centrale sous la responsabilité du fournisseur [[Areva]] n'ayant pas progressé conformément au calendrier d'Areva, [[Teollisuuden Voima|TVO]] met Areva en demeure de mettre à jour le calendrier global<ref>[http://www.romandie.com/news/n/_Nouveau_retard_pour_l_EPR_finlandais11160720121623.asp ''Nouveau retard pour l'EPR finlandais ''], AFP / 16 juillet 2012</ref>. En février 2013, le retard de la mise en service du réacteur est estimé à sept ans<ref>{{Lien web|url=http://www.usinenouvelle.com/article/7-ans-de-retard-pour-l-epr-finlandais.N191308|titre=7 ans de retard pour l’EPR finlandais?|site=[[L'Usine nouvelle]] |en ligne le=11 février 2013}}.</ref>.


=== Calendrier et conduite des travaux ===
En septembre 2014, la mise en service est repoussée à 2018<ref>{{Article |auteur1=Le Monde avec AFP |titre=Areva mettra en service l'EPR finlandais en 2018 |périodique=[[Le Monde]] |date=01-09-2014 |pages= |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/01/areva-mettra-en-service-l-epr-finlandais-en-2018_4479574_3244.html}}.</ref> (soit neuf ans de retard). En octobre 2017, TVO et Areva annoncent une première connexion au réseau en décembre 2018 et une mise en service industriel en mai 2019<ref>[https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/09/areva-le-chantier-finlandais-encore-en-retard_5198347_3234.html#cALDv7Cs33KhT6Th.99 Areva : le chantier finlandais encore en retard], Le Monde, 9 octobre 2017</ref>. En juin 2018, la mise en service industriel est reportée à septembre 2019 en raison de retards dans la phase d’essais à chaud et de nécessaires modifications concernant le contrôle commande et les systèmes électriques<ref name=wnn-20180614>{{lien web |langue=en| url=http://www.world-nuclear-news.org/NN-Start-up-of-Finnish-EPR-put-back-four-months-1406184.html |titre=Start-up of Finnish EPR put back four months |site=World Nuclear News |en ligne le=14 June 2018 |consulté le=15 June 2018}}.</ref>.
En 2006, l'[[Säteilyturvakeskus|agence finlandaise de la sécurité des radiations]] (STUK) relève sept cents dysfonctionnements et anomalies concernant la sécurité sur le chantier de l'EPR finlandais<ref name="Stuk2006">{{Lien web |langue=en |url = http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_419/_files/12222632510022546/default/investigation_report.pdf |format=pdf |titre = Management Of Safety Requirements In Subcontracting During The Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant Construction Phase |année = 2006}}.</ref>. Elle parle {{Citation|d’impréparation}} de la part d’Areva et de laxisme dans {{Citation|la qualité du travail, l’organisation et le contrôle des activités sur le chantier}}<ref>[http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_419/ Insufficient guidance of subcontractors? work in Olkiluoto 3 nuclear power plant project<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>. A titre d'exemple, la STUK note à propos de la construction du liner (peau d'étanchéité métallique recouvrant l'intérieur de l'[[enceinte de confinement]] interne), des plans changeant de manière intempestive, ayant pour conséquence des usinages effectués à partir de plans obsolètes. De plus, certaines réparations ont été faites sans respecter les procédures prévues. La STUK dit avoir beaucoup de mal à inspecter le chantier en raison de ces changements intempestifs, et conclut qu'une {{citation|situation telle que celle-ci ne devrait pas être possible dans un système de qualité fonctionnant correctement}}<ref name="Stuk2006" />.


En 2012, [[Teollisuuden Voima|TVO]] met Areva en demeure de mettre à jour le calendrier global, devant des travaux de montage électromécanique et d'[[ingénierie]] du système de [[contrôle-commande]] ne progressant pas de manière conforme au calendrier fourni par Areva<ref>[http://www.romandie.com/news/n/_Nouveau_retard_pour_l_EPR_finlandais11160720121623.asp ''Nouveau retard pour l'EPR finlandais ''], AFP / 16 juillet 2012</ref>. En {{Date|février 2013}}, le retard de la mise en service du réacteur est estimé à sept ans<ref>{{Lien web|url=http://www.usinenouvelle.com/article/7-ans-de-retard-pour-l-epr-finlandais.N191308|titre=7 ans de retard pour l’EPR finlandais?|site=[[L'Usine nouvelle]] |en ligne le=11 février 2013}}.</ref>.
Le 7 mars 2019, le gouvernement finlandais accorde sa licence d’exploitation à OL3<ref>[https://www.usinenouvelle.com/article/l-epr-finlandais-d-areva-devrait-obtenir-un-permis.N810635 L'EPR finlandais d'Areva a obtenu son permis], ''L’Usine Nouvelle'' et Reuter, 7 mars 2019 ; ''Le Monde'', 27 février 2019.</ref>. Le 17 juillet 2019, TVO annonce que le chargement du combustible dans le réacteur est programmé en janvier 2020, la première connexion au réseau en avril et le démarrage de la production en juillet 2020<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-eco/epr-finlandais-le-chargement-du-combustible-prevu-en-janvier-2020-20190717 EPR finlandais: le chargement du combustible prévu en janvier 2020], ''[[Le Figaro économie]]'', 17 juillet 2019.</ref>.


En {{Date|septembre 2014}}, la mise en service est repoussée à 2018<ref>{{Article |auteur1=Le Monde avec AFP |titre=Areva mettra en service l'EPR finlandais en 2018 |périodique=[[Le Monde]] |date=01-09-2014 |pages= |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/01/areva-mettra-en-service-l-epr-finlandais-en-2018_4479574_3244.html}}.</ref>. En {{Date|octobre 2017}}, TVO et Areva annoncent une première connexion au réseau en {{Date|décembre 2018}} et une mise en service industriel en {{Date|mai 2019}}<ref>[https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/09/areva-le-chantier-finlandais-encore-en-retard_5198347_3234.html#cALDv7Cs33KhT6Th.99 Areva : le chantier finlandais encore en retard], Le Monde, 9 octobre 2017</ref>. En {{Date|juin 2018}}, la mise en service industriel est reportée à {{Date|septembre 2019}} en raison de retards dans la phase d’essais à chaud et de nécessaires modifications concernant le contrôle commande et les systèmes électriques<ref name=wnn-20180614>{{lien web |langue=en| url=http://www.world-nuclear-news.org/NN-Start-up-of-Finnish-EPR-put-back-four-months-1406184.html |titre=Start-up of Finnish EPR put back four months |site=World Nuclear News |en ligne le=14 June 2018 |consulté le=15 June 2018}}.</ref>.
En décembre 2019, le calendrier est à nouveau retardé de six mois : le chargement du combustible dans le réacteur est désormais prévu en juin 2020, la connexion au réseau en novembre 2020 et le démarrage de la production commerciale en mars 2021<ref>{{Lien web|titre=Finland's Olkiluoto-3 nuclear plant full generation pushed back to March 2021 {{!}} S&P Global Platts|url=https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/121919-finlands-olkiluoto-3-nuclear-plant-full-generation-pushed-back-to-march-2021 |site=spglobal.com|date=2019-12-19|consulté le=2020-01-02}}.</ref>.


Le {{Date|7 mars 2019}}, le gouvernement finlandais accorde sa licence d’exploitation à l'EPR d'Olkiluoto<ref>[https://www.usinenouvelle.com/article/l-epr-finlandais-d-areva-devrait-obtenir-un-permis.N810635 L'EPR finlandais d'Areva a obtenu son permis], ''L’Usine Nouvelle'' et Reuter, 7 mars 2019 ; ''Le Monde'', 27 février 2019.</ref>. Le {{Date|17 juillet 2019}}, TVO annonce que le chargement du combustible dans le réacteur est programmé pour {{Date|janvier 2020}}, la première connexion au réseau en {{Date|avril 2020}}, et le démarrage de la production en {{Date|juillet 2020}}<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-eco/epr-finlandais-le-chargement-du-combustible-prevu-en-janvier-2020-20190717 EPR finlandais: le chargement du combustible prévu en janvier 2020], ''[[Le Figaro économie]]'', 17 juillet 2019.</ref>.
Le 28 août 2020, TVO annonce un nouveau retard : chargement du combustible en mars 2021, connexion au réseau en octobre 2021 et démarrage de la production commerciale en février 2022<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=Jouni Silvennoinen |titre=OL3 EPR regular production of electricity starts in February 2022 |url=https://www.tvo.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2020/ol3eprregularproductionofelectricitystartsinfebruary2022.html |site=TVO |date=28 août 2020 }}</ref>.


En {{Date|décembre 2019}}, le calendrier est à nouveau retardé de six mois : le chargement du combustible est désormais prévu en {{Date|juin 2020}}, la connexion au réseau en {{Date|novembre 2020}} et la mise en service commerciale en {{Date|mars 2021}}<ref>{{Lien web|titre=Finland's Olkiluoto-3 nuclear plant full generation pushed back to March 2021 {{!}} S&P Global Platts|url=https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/121919-finlands-olkiluoto-3-nuclear-plant-full-generation-pushed-back-to-march-2021 |site=spglobal.com|date=2019-12-19|consulté le=2020-01-02}}.</ref>.
Le 26 mars 2021, l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise donne son accord pour le chargement du combustible<ref>[https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-fin-du-calvaire-en-vue-pour-lepr-finlandais-1301868 Nucléaire : fin du calvaire en vue pour l'EPR finlandais], ''[[Les Échos]]'', 26 mars 2021.</ref>, qui sera achevé en avril 2021<ref>[https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/teollisuuden-voima-oyj-tvo-02-07-2021 Rating report : Teollisuuden Voima Oyj (TVO)], fitchratings, 2 juillet 2021</ref>.

Le {{Date|28 août 2020}}, TVO annonce un nouveau retard de neuf mois : chargement du combustible en {{Date|mars 2021}}, connexion au réseau en {{Date|octobre 2021}} et démarrage de la production commerciale en {{Date|février 2022}}<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=Jouni Silvennoinen |titre=OL3 EPR regular production of electricity starts in February 2022 |url=https://www.tvo.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2020/ol3eprregularproductionofelectricitystartsinfebruary2022.html |site=TVO |date=28 août 2020 }}</ref>.


=== Mise en service ===
=== Mise en service ===
Le {{date-|16 décembre 2021}}, actant de la correction des points critiques, la STUK autorise TVO à démarrer le réacteur nucléaire d'OL3<ref>Communiqué de presse de la STUK du 16.12.2021 {{lire en ligne|langue=en|lien=https://www.stuk.fi/web/en/-/stuk-has-granted-permission-to-start-the-ol3-reactor}}</ref> qui a eu lieu pour la première fois le 21 décembre 2021 à 3 h 22 (heure locale)<ref>[https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/nucleaire-l-epr-finlandais-a-demarre-apres-12-ans-de-retard_4888921.html Nucléaire : l'EPR finlandais enfin en service (avec douze ans de retard)], franceinfo avec afp, 21 décembre 2021</ref>{{,}}<ref>[https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-demarrage-de-lepr-finlandais-avec-12-ans-de-retard-1374027 Nucléaire : le premier EPR européen démarre en Finlande avec douze ans de retard], [[Les Échos]], 21 décembre 2021.</ref>. C’est {{citation|une étape décisive avant sa mise en service commercial}}<ref>[https://www.framatome.com/medias/framatome-se-felicite-des-premieres-etapes-de-demarrage-du-reacteur-epr-olkiluoto-3-opere-par-tvo/ Framatome se félicite des premières étapes de démarrage du réacteur EPR Olkiluoto 3, opéré par TVO], Framatome.com</ref>.
Le {{| 2021}}, de , TVO à nucléaire <ref>Communiqué de presse de la STUK du 16.12.2021 {{lire en ligne|langue=en|lien=https://www.stuk.fi/web/en/-/stuk-has-granted-permission-to-start-the-ol3-reactor}}</ref><ref>[https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/nucleaire-l-epr-finlandais-a-demarre-apres-12-ans-de-retard_4888921.html Nucléaire : l'EPR finlandais enfin en service (avec douze ans de retard)], franceinfo avec afp, 21 décembre 2021</ref>{{,}}<ref>[https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-demarrage-de-lepr-finlandais-avec-12-ans-de-retard-1374027 Nucléaire : le premier EPR européen démarre en Finlande avec douze ans de retard], [[Les Échos]], 21 décembre 2021.</ref>. {{| en <ref>[https://www..//---------reacteur-epr-olkiluoto-3--- 3 ] .</ref>.


La première connexion au réseau a lieu le {{date|12 mars 2022}}, avec douze ans de retard. C'est le premier réacteur EPR mis en service en Europe<ref>[https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-le-reacteur-epr-finlandais-a-ete-mis-en-service-1393149 Nucléaire : l'EPR finlandais a été mis en service], ''[[Les Échos]]'', 12 mars 2022.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Le réacteur nucléaire EPR finlandais Olkiluoto-3 mis en service avec 12 ans de retard |url=https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/le-reacteur-nucleaire-epr-finlandais-olkiluoto-3-mis-en-service-avec-12-ans-de-retard_AD-202203120171.html |site=BFM BUSINESS |consulté le=2022-03-12}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr-FR |auteur institutionnel=[[Le Parisien]] avec [[Agence France-Presse|AFP]]|titre=Finlande : l’EPR Olkiluoto-3 mis en service avec 12 ans de retard |url=https://www.leparisien.fr/economie/finlande-lepr-olkiluoto-3-mis-en-service-avec-12-ans-de-retard-12-03-2022-JFLDJRKRWRFU7CNLRCWPXS2QQM.php |périodique=[[Le Parisien]] |date=2022-03-12 |consulté le=2022-04-21}}.</ref>.
le {{date| 2022}} <ref>[https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire----finlandais----- Nucléaire : l'EPR finlandais ], [[Les Échos]], 2022.</ref>{{}} Olkiluoto-3 ans https://www..com//-epr-finlandais-olkiluoto-3-----de--. 2022</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre= : |url=https://www..fr//-lepr------ |= |date=2022-- |consulté le=2022--}}.</ref>.


Le {{date-|18 octobre 2022}}, le réacteur est de nouveau arrêté suite à la découverte, lors de travaux de maintenance et de contrôle, de fissures sur les rotors des quatre pompes d'alimentation des [[Générateur de vapeur|générateurs de vapeur]], situées dans l'îlot conventionnel (partie non nucléaire de l'installation) et également fournies par Siemens<ref>[https://www.reuters.com/business/energy/finlands-ol3-nuclear-reactor-risks-more-delay-after-damage-found-2022-10-18/ Full start-up of Olkiluoto 3 delayed until late December], reuters, 18 octobre 2022</ref>{{,}}<ref>[https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cracks-found-in-all-four-OL3-feedwater-pumps Cracks found in all four OL3 feedwater pumps], wnn, 28 octobre 2022</ref>. La réparation entraine un report de la mise en service industrielle à fin {{Date-|2=janvier|3=2023}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Nucléaire : la Finlande doit faire une croix sur le nouvel EPR d’Olkiluoto 3 pour une grande partie de l’hiver |url=https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-la-finlande-doit-faire-une-croix-sur-le-nouvel-epr-d-olkiluoto-3-pour-une-grande-partie-de-l-hiver-941619.html |site=La Tribune |date=2022-11-22CET07:00:00+0100 |consulté le=2022-11-24}}</ref>, puis mars 2023<ref>{{Lien web |titre=New impellers for OL3’s feedwater pumps - Nuclear Engineering International |url=https://www.neimagazine.com/news/newsnew-impellers-for-ol3s-feedwater-pumps-10541385 |site=www.neimagazine.com |consulté le=2023-01-31}}</ref>, et enfin avril 2023<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=EPR finlandais : la mise en service normal encore repoussée à avril |url=https://www.lefigaro.fr/flash-eco/epr-finlandais-la-mise-en-service-normal-encore-repoussee-a-avril-20230216 |site=LEFIGARO |date=2023-02-16 |consulté le=2023-03-09}}</ref>.
Au cours de la période d'essais, un premier arrêt est annoncé le {{date-|15 juin 2022}} par TVO, dû à plusieurs dysfonctionnements sur la turbine à vapeur produite par Siemens<ref>[https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-a-peine-lance-lepr-finlandais-deja-contraint-de-sarreter-1414235 Nucléaire : à peine lancé, l'EPR finlandais déjà contraint de s'arrêter], [[Les Échos]], 18 juin 2022.</ref>. Début août 2022, le réacteur est reconnecté au réseau et les essais reprennent<ref>[https://www.ans.org/news/article-4215/olkiluoto3-test-production-phase-resumes-after-repair-work/ Olkiluoto-3 test production phase resumes after repair work], ans, 10 août 2022</ref> avec l'atteinte de sa pleine puissance le {{Date|30|septembre|2022}}<ref>[https://www.usinenouvelle.com/article/l-epr-finlandais-d-olkiluoto-3-tourne-enfin-a-100-de-sa-puissance.N2049582 L’EPR finlandais Olkiluoto 3 tourne (enfin) à 100% de sa puissance], l'usinenouvelle, 30 septembre 2022</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Nucléaire : l'EPR finlandais tourne à pleine puissance |url=https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-lepr-finlandais-tourne-a-pleine-puissance-1852972 |site=Les Echos |date=2022-09-30 |consulté le=2022-09-30}}</ref> La mise en service commerciale est alors reprogrammée pour fin décembre 2022<ref>[https://www.neimagazine.com/news/newsolkiluoto-3-restarts-following-repairs-9920896 Olkiluoto 3 restarts following repairs], nei, 11 août 2022</ref>.


La mise en service commerciale et la production régulière d'électricité débutent le {{date-|16 avril 2023}}, avec treize ans de retard sur le calendrier initial<ref name="LM 20230416">{{lien web|titre=En Finlande, l’EPR Olkiluoto 3 finalement mis en service, après treize ans de retard|périodique=Le Monde.fr|date=2023-04-16|url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/04/16/en-finlande-l-epr-olkiluoto-3-desormais-mis-en-service-apres-treize-ans-de-retard_6169744_3244.html|consulté le=2023-04-16}}</ref>.
Le {{date-|18 octobre 2022}}, le réacteur est arrêté à la suite de la découverte, lors de travaux de maintenance et de contrôle, de fissures sur les rotors des quatre pompes d'alimentation des générateurs de vapeur (îlot conventionnel{{note|groupe=alpha|l’îlot conventionnel comprend l’ensemble des équipements et les systèmes qui assurent la transformation de la vapeur produite par le réacteur nucléaire en électricité (SFEN).}})<ref>[https://www.reuters.com/business/energy/finlands-ol3-nuclear-reactor-risks-more-delay-after-damage-found-2022-10-18/ Full start-up of Olkiluoto 3 delayed until late December], reuters, 18 octobre 2022</ref>{{,}}<ref>[https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cracks-found-in-all-four-OL3-feedwater-pumps Cracks found in all four OL3 feedwater pumps], wnn, 28 octobre 2022</ref>. La réparation entraine un report de la mise en service industrielle, annoncée à fin {{Date-|2=janvier|3=2023}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Nucléaire : la Finlande doit faire une croix sur le nouvel EPR d’Olkiluoto 3 pour une grande partie de l’hiver |url=https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-la-finlande-doit-faire-une-croix-sur-le-nouvel-epr-d-olkiluoto-3-pour-une-grande-partie-de-l-hiver-941619.html |site=La Tribune |date=2022-11-22CET07:00:00+0100 |consulté le=2022-11-24}}</ref>, puis mars 2023<ref>{{Lien web |titre=New impellers for OL3’s feedwater pumps - Nuclear Engineering International |url=https://www.neimagazine.com/news/newsnew-impellers-for-ol3s-feedwater-pumps-10541385 |site=www.neimagazine.com |consulté le=2023-01-31}}</ref>, et avril 2023<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=EPR finlandais : la mise en service normal encore repoussée à avril |url=https://www.lefigaro.fr/flash-eco/epr-finlandais-la-mise-en-service-normal-encore-repoussee-a-avril-20230216 |site=LEFIGARO |date=2023-02-16 |consulté le=2023-03-09}}</ref>.

La mise en service commerciale et la production régulière d'électricité débutent le {{date-|16 avril 2023}} avec treize ans de retard sur le calendrier initial<ref name="LM 20230416">{{lien web|titre=En Finlande, l’EPR Olkiluoto 3 finalement mis en service, après treize ans de retard|périodique=Le Monde.fr|date=2023-04-16|url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/04/16/en-finlande-l-epr-olkiluoto-3-desormais-mis-en-service-apres-treize-ans-de-retard_6169744_3244.html|consulté le=2023-04-16}}</ref>.


=== Fourniture du combustible ===
=== Fourniture du combustible ===
Areva est chargé par TVO de la fourniture de l'ensemble des services de l'amont du [[cycle du combustible nucléaire]] (fourniture de l'uranium naturel, conversion, enrichissement et fabrication du combustible) pour le premier cœur et les deux premières recharges. Le montant du contrat hors fabrication du combustible s'élève à 100 millions d'euros<ref>AREVA fournira à TVO les matières et les services pour fabriquer le combustible de l'EPR finlandais (contrat de € 100 millions) - Communiqué d'Areva du 26/05/2004 {{lire en ligne|lien=http://www.arevagroup.com/servlet/news/pressroom/pressreleases/cp_26_05_2004-c-PressRelease-cid-1085486431971-p-1028798801512-fr.html}}</ref>.
Areva la fourniture de l'ensemble des services de l'amont du [[cycle du combustible nucléaire]] fourniture de l'uranium naturel, conversion, enrichissement et fabrication du combustible pour le premier cœur et les deux premières recharges. Le montant du contrat hors fabrication du combustible s'élève à 100 millions d'euros<ref>AREVA fournira à TVO les matières et les services pour fabriquer le combustible de l'EPR finlandais (contrat de € 100 millions) - Communiqué d'Areva du 26/05/2004 {{lire en ligne|lien=http://www.arevagroup.com/servlet/news/pressroom/pressreleases/cp_26_05_2004-c-PressRelease-cid-1085486431971-p-1028798801512-fr.html}}</ref>.


=== Aspects financiers et contentieux ===
=== Aspects financiers et contentieux ===
Lors de la conclusion du contrat en décembre 2003, le montant global forfaitaire est fixé à {{nombre|3|milliards}} d'euros. Le retard du chantier devrait conduire Areva à verser des [[Pénalité (droit)|pénalités]] à TVO, avec un [[Areva#Impact financier du chantier Olkiluoto 3|impact financier]]. Areva annonce le {{1er}} septembre 2009 avoir ajouté 550 millions d'euros à sa provision pour pertes, amenant ce poste comptable à un total de 2,3 milliards d'euros, ce qui conduit presque à doubler les coûts initialement prévus<ref>[https://www.lesechos.fr/info/energie/020119023342.htm Titre inconnu], ''Les Échos'', {{date-|1 septembre 2009}}.</ref>. Fin 2012 Areva annonce que le coût de construction de ce réacteur serait d'environ 8,5 milliards d'euros<ref name="cost-2012-12-a">{{article |langue=fi |titre= Suomenkin uusi ydinvoimala maksaa 8,5 miljardia euroa |périodique=[[Helsingin Sanomat]] | date = 13 décembre 2012 | url = http://www.hs.fi/talous/Suomenkin+uusi+ydinvoimala+maksaa+85+miljardia+euroa/a1305627982885 |consulté le= 13 décembre 2012}}.</ref>{{,}}<ref name=cost-2012-12-b>{{article |langue=en |titre= Areva Again Raises Estimate of Cost of Olkiluoto Reactor | date = 13 décembre 2012 |périodique= [[The Wall Street Journal]] | url = http://online.wsj.com/article/BT-CO-20121213-703038.html |consulté le= 13 décembre 2012}}.</ref>.
Lors de la conclusion du contrat en décembre 2003, le montant global forfaitaire est fixé à {{nombre|3|milliards}} d'euros. Le retard du chantier devrait conduire Areva à verser des [[Pénalité (droit)|pénalités]] à TVO, avec un [[Areva#Impact financier du chantier Olkiluoto 3|impact financier]]. Areva annonce le {{1er}} septembre 2009 avoir ajouté 550 millions d'euros à sa provision pour pertes, amenant ce poste comptable à un total de 2,3 milliards d'euros, ce qui conduit presque à doubler les coûts initialement prévus<ref>[https://www.lesechos.fr/info/energie/020119023342.htm Titre inconnu], ''Les Échos'', {{date-|1 septembre 2009}}.</ref>.
Fin 2012 Areva annonce que le coût de construction de ce réacteur serait d'environ 8,5 milliards d'euros<ref name="cost-2012-12-a">{{article |langue=fi |titre= Suomenkin uusi ydinvoimala maksaa 8,5 miljardia euroa |périodique=[[Helsingin Sanomat]] | date = 13 décembre 2012 | url = http://www.hs.fi/talous/Suomenkin+uusi+ydinvoimala+maksaa+85+miljardia+euroa/a1305627982885 |consulté le= 13 décembre 2012}}.</ref>{{,}}<ref name=cost-2012-12-b>{{article |langue=en |titre= Areva Again Raises Estimate of Cost of Olkiluoto Reactor | date = 13 décembre 2012 |périodique= [[The Wall Street Journal]] | url = http://online.wsj.com/article/BT-CO-20121213-703038.html |consulté le= 13 décembre 2012}}.</ref>.


Areva étant une entreprise détenue à 86 % par l'État<ref>[http://areva.com/FR/finance-1166/structure-du-capital-du-leader-mondial-de-l-industrie-nucleaire-et-acteur-majeur-des-bioenergies.html Structure du capital au 31/12/2013] Site Areva, consulté en septembre 2014</ref> et par le [[Commissariat à l'énergie atomique]] (CEA), un établissement public, une grande partie des surcoûts liés à ces retards pourrait donc être à la charge de l'État français et de la [[Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur|Coface]]<ref>[http://energie-climat.greenpeace.fr/epr-finlandais-investir-dans-le-nucleaire-est-decidement-beaucoup-trop-risque EPR finlandais : investir dans le nucléaire est décidément beaucoup trop risqué !], Greenpeace, 17 octobre 2008</ref>.
Areva étant une entreprise détenue à 86 % par l'État<ref>[http://areva.com/FR/finance-1166/structure-du-capital-du-leader-mondial-de-l-industrie-nucleaire-et-acteur-majeur-des-bioenergies.html Structure du capital au 31/12/2013] Site Areva, consulté en septembre 2014</ref> et par le [[Commissariat à l'énergie atomique]] (CEA), un établissement public, une grande partie des surcoûts liés à ces retards pourrait donc être à la charge de l'État français et de la [[Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur|Coface]]<ref>[http://energie-climat.greenpeace.fr/epr-finlandais-investir-dans-le-nucleaire-est-decidement-beaucoup-trop-risque EPR finlandais : investir dans le nucléaire est décidément beaucoup trop risqué !], Greenpeace, 17 octobre 2008</ref>.


Le montant provisionné par Areva est augmenté de 150 millions d'euros, selon le communiqué officiel de ses résultats financiers du premier semestre 2013<ref>[http://www.areva.com/FR/actualites-9900/1er-semestre-2013-areva-franchit-une-nouvelle-etape-de-son-redressement.html « {{1er}} semestre 2013 : AREVA franchit une nouvelle étape de son redressement »], communiqué de presse, Areva, 24 juillet 2013.</ref>.
Le montant provisionné par Areva est augmenté de 150 millions d'euros, selon le communiqué officiel de ses résultats financiers du premier semestre 2013<ref>[http://www.areva.com/FR/actualites-9900/1er-semestre-2013-areva-franchit-une-nouvelle-etape-de-son-redressement.html « {{1er}} semestre 2013 : AREVA franchit une nouvelle étape de son redressement »], communiqué de presse, Areva, 24 juillet 2013.</ref>.


La Coface a octroyé une garantie au profit de la société finlandaise TVO. Cette garantie, que [[Greenpeace]] considère comme assimilable à une aide d'État, a été contestée auprès de la [[Commission européenne]], mais Greenpeace a été débouté de la plainte<ref>''[http://www.enviro2b.com/environnement-actualite-developpement-durable/9102/article.html EPR - Greenpeace débouté]'', sur Enviro2B.</ref>.
La Coface a octroyé une garantie au profit de la société finlandaise TVO. Cette garantie, que [[Greenpeace]] considère comme assimilable à une aide d'État, a été contestée auprès de la [[Commission européenne]], mais Greenpeace a été débouté de la plainte<ref>''[http://www.enviro2b.com/environnement-actualite-developpement-durable/9102/article.html EPR - Greenpeace débouté]'', sur Enviro2B.</ref>.
Ligne 91 : Ligne 151 :


En 2021, la dérive des coûts entraîne dix milliards d’euros à la charge du consortium Areva-Siemens, solde financé en partie par l'État français<ref>{{Lien web |auteur=Jean-Michel Bezat |titre=Nucléaire : l’Etat français aide Areva à solder le passif de l’EPR finlandais |url=https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/08/nucleaire-l-etat-francais-aide-areva-a-solder-le-passif-de-l-epr-finlandais_6087579_3234.html |périodique=[[Le Monde]] |date=8 juillet 2021 |consulté le=10 novembre 2021}}.</ref>.
En 2021, la dérive des coûts entraîne dix milliards d’euros à la charge du consortium Areva-Siemens, solde financé en partie par l'État français<ref>{{Lien web |auteur=Jean-Michel Bezat |titre=Nucléaire : l’Etat français aide Areva à solder le passif de l’EPR finlandais |url=https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/08/nucleaire-l-etat-francais-aide-areva-a-solder-le-passif-de-l-epr-finlandais_6087579_3234.html |périodique=[[Le Monde]] |date=8 juillet 2021 |consulté le=10 novembre 2021}}.</ref>.

== Stockage de déchets radioactifs ==
{{Article détaillé|Onkalo}}

Depuis 1994, tous les [[déchet radioactif|déchets radioactifs]] produits en Finlande doivent être stockés en Finlande, et le site d'[[Onkalo]], à 520 m de profondeur, près de la centrale nucléaire d'Olkiluoto, a été retenu pour être le centre de stockage.


== Notes et références ==
== Notes et références ==

Version du 24 mai 2024 à 17:48

Centrale nucléaire d'Olkiluoto
L'île d'Olkiluoto en 2015 ; les deux réacteurs BWR sont à droite et le réacteur EPR à gauche
Administration
Pays
Province
Région
Municipalité
Coordonnées
Propriétaire
Opérateur
Construction
1974-1975
2005-2023
Mise en service
1978 (tranche 1)[1]
1980 (tranche 2)[2]
2023 (tranche 3)[3]
Statut
en fonction
Réacteurs
Fournisseurs

AB Asea Atom (OL1 et 2)[4]

AREVA/SIEMENS (OL3)
Type
REB (OL1 et 2), REP (OL3)
Réacteurs actifs
2 × 890 MWe et 1 × 1 600 MWe (net)
Puissance nominale
3 380 MW (net)
Production d’électricité
Production annuelle
14 TWh
Source froide
Site web
Localisation sur la carte de Finlande
voir sur la carte de Finlande

modifier - modifier le code - modifier WikidataDocumentation du modèle

La centrale nucléaire d'Olkiluoto est une des deux centrales nucléaires finlandaise, avec la centrale nucléaire de Loviisa.

Deux réacteurs nucléaires à eau bouillante (REB), Olkiluoto-1 et 2, y sont en service depuis respectivement 1979 et 1982 ; ainsi qu'un troisième réacteur, Olkiluoto-3, un réacteur à eau pressurisée (REP) de type un EPR, mis en service commercial en . La construction de l'EPR a souffert de nombreux retards et dépassements de budget.

L'entreprise privée Teollisuuden Voima (TVO) est l'exploitante des trois réacteurs. Ensemble ils assurent 30% de la consommation électrique finlandaise.

Situation

La centrale nucléaire est située sur l'île d'Olkiluoto, à 40 km au sud de Pori et 250 km à l'ouest d'Helsinki, dans le golfe de Botnie à l'ouest de la Finlande.

À proximité de la centrale se trouve le site d'enfouissement des déchets nucléaires de haute activité dénommé Onkalo (« caverne » en finnois). Depuis 1994, tous les déchets radioactifs produits en Finlande doivent être stockés dans le pays, sur le site d'Onkalo, à 520 mètres de profondeur[réf. souhaitée].

Caractéristiques

Les caractéristiques des réacteurs sont données dans les tableaux ci-après ; les données sont principalement issues de la base de données PRIS (Power Reactor Information System) de l’Agence international de l'énergie atomique (AIEA) qui définit ainsi les termes[5] :

  • la puissance nette correspond à la puissance électrique délivrée sur le réseau et sert d'indicateur en termes de puissance installée ;
  • la puissance brute correspond à la puissance délivrée par l'alternateur (soit la puissance nette augmentée de la consommation interne de la centrale) ;
  • la puissance thermique correspond, à la puissance délivrée par la chaudière nucléaire.

Le début de construction correspond à la date de coulage des fondations du bâtiment réacteur. Une tranche (nom utilisé pour un réacteur complet) est considérée comme opérationnelle après son premier couplage au réseau électrique. La mise en service commerciale est le transfert contractuel de l’installation du constructeur vers le propriétaire ; intervenant en principe après réalisation des tests réglementaires et contractuels, et après fonctionnement continu à 100 % pendant une durée définie au contrat de construction.

Unité Type de réacteur Modèle Puissance Début de construction Raccordement au réseau Mise en service commercial
Nette

(MWe)

Brute

(MWe)

Thermique

(MWth)

Olkiluoto-1[6] REB AA-III, BWR-2500 890 920 2 500
Olkiluoto-2[7] REB AA-III, BWR-2500 890 920 2 500
Olkiluoto-3[8] REP EPR 1 600 1 660 4 300

Olkiluoto-1 et 2 (REB)

Ces deux réacteurs nucléaires sont des réacteurs à eau bouillante de deuxième génération, conçus par ABB[9],[10]. Les deux réacteurs ont vu leur puissance maximale amélioré (pratique appelée « uprate ») au cours du temps, de 660 à 890 MWe, soit plus de 30% de la puissance initiale[6],[7]. En , TVO envisage un nouvel « uprate » de 80 MWe[11].

Le facteur de charge et le facteur de disponibilité de ces deux réacteurs est un des plus élevé au monde, supérieur à 90 % jusqu'en 2022[12].

La durée d'exploitation des deux réacteurs a été plusieurs fois prolongée. Actuellement la licence d'exploitation est valable pour une durée de 60 ans, et l'exploitant TVO envisage une nouvelle prolongation de 10 années supplémentaires[11].

Incidents

Selon l'association anti-nucléaire néerlandaise Laka, un incendie s'est produit en dans un transformateur électrique (situé dans la partie non-nucléaire de la centrale), ce qui a conduit à une défaillance du réseau électrique et à l'îlotage des réacteurs nucléaires. Les quatre groupes électrogènes de secours ont bien fonctionné. L'incident n'a pas causé d'irradiation du personnel ou de fuite radioactive, et a été classé au niveau 2 de l'échelle INES[13].

Olkiluoto-3 (EPR)

Contexte

Au début des années 2000, afin de limiter sa dépendance de l'étranger, la Finlande souhaite se doter d'un réacteur nucléaire supplémentaire, sous l'impulsion d'industriels électro-intensifs (notamment papetiers).

Après un appel d'offres international réunissant les constructeurs russe Minatom, américain General Electric et le groupement franco-allemand Areva-Siemens, l’électricien finlandais privé TVO opte pour la construction d'un EPR sur le site d'Olkiluoto (accueillant déjà deux réacteurs nucléaires). Le contrat est signé le par un consortium mené par Areva, incluant Areva NP (redevenu Framatome depuis 2018) et Siemens.

Le contrat concerne la fourniture clé en main, en quatre ans, d'un réacteur EPR de 1 600 MWe pour un montant initial de 3 milliards d'euros[14]. Cette EPR doit couvrir 14 % de la consommation d'électricité finlandaise, et réduire de 60 % les importations d'électricité du pays[15].

Calendrier et conduite des travaux

En 2006, l'agence finlandaise de la sécurité des radiations (STUK) relève sept cents dysfonctionnements et anomalies concernant la sécurité sur le chantier de l'EPR finlandais[16]. Elle parle « d’impréparation » de la part d’Areva et de laxisme dans « la qualité du travail, l’organisation et le contrôle des activités sur le chantier »[17]. A titre d'exemple, la STUK note à propos de la construction du liner (peau d'étanchéité métallique recouvrant l'intérieur de l'enceinte de confinement interne), des plans changeant de manière intempestive, ayant pour conséquence des usinages effectués à partir de plans obsolètes. De plus, certaines réparations ont été faites sans respecter les procédures prévues. La STUK dit avoir beaucoup de mal à inspecter le chantier en raison de ces changements intempestifs, et conclut qu'une « situation telle que celle-ci ne devrait pas être possible dans un système de qualité fonctionnant correctement »[16].

En 2012, TVO met Areva en demeure de mettre à jour le calendrier global, devant des travaux de montage électromécanique et d'ingénierie du système de contrôle-commande ne progressant pas de manière conforme au calendrier fourni par Areva[18]. En , le retard de la mise en service du réacteur est estimé à sept ans[19].

En , la mise en service est repoussée à 2018[20]. En , TVO et Areva annoncent une première connexion au réseau en et une mise en service industriel en [21]. En , la mise en service industriel est reportée à en raison de retards dans la phase d’essais à chaud et de nécessaires modifications concernant le contrôle commande et les systèmes électriques[22].

Le , le gouvernement finlandais accorde sa licence d’exploitation à l'EPR d'Olkiluoto[23]. Le , TVO annonce que le chargement du combustible dans le réacteur est programmé pour , la première connexion au réseau en , et le démarrage de la production en [24].

En , le calendrier est à nouveau retardé de six mois : le chargement du combustible est désormais prévu en , la connexion au réseau en et la mise en service commerciale en [25].

Le , TVO annonce un nouveau retard de neuf mois : chargement du combustible en , connexion au réseau en et démarrage de la production commerciale en [26].

Mise en service

Le , l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise autorise le chargement du combustible, qui sera achevé en avril 2021[27],[28]. Le , TVO est autorisé à effectuer la première divergence du réacteur, qui a eu lieu le [29],[30],[31]. La première connexion au réseau a lieu le , actant la fin du chantier avec douze ans de retard. Il devient le premier réacteur EPR démarré en Europe, et le troisième dans le monde après ceux de la centrale de Taishan[32],[33],[34].

Au cours de la période d'essais, un premier arrêt est annoncé le par TVO, dû à plusieurs dysfonctionnements sur la turbine à vapeur construite par Siemens[35]. Début , le réacteur est reconnecté au réseau et les essais reprennent avec l'atteinte de sa pleine puissance le [36],[37],[38]. La mise en service commerciale est alors reprogrammée pour [39].

Le , le réacteur est de nouveau arrêté suite à la découverte, lors de travaux de maintenance et de contrôle, de fissures sur les rotors des quatre pompes d'alimentation des générateurs de vapeur, situées dans l'îlot conventionnel (partie non nucléaire de l'installation) et également fournies par Siemens[40],[41]. La réparation entraine un report de la mise en service industrielle à fin [42], puis mars 2023[43], et enfin avril 2023[44].

La mise en service commerciale et la production régulière d'électricité débutent le , avec treize ans de retard sur le calendrier initial[45].

Fourniture du combustible

Areva (maintenant Orano et Framatome) assure la fourniture de l'ensemble des services de l'amont du cycle du combustible nucléaire : fourniture de l'uranium naturel, conversion, enrichissement et fabrication du combustible, pour le premier chargement du cœur et les deux premières recharges. Le montant du contrat hors fabrication du combustible s'élève à 100 millions d'euros[46].

Aspects financiers et contentieux

Lors de la conclusion du contrat en décembre 2003, le montant global forfaitaire est fixé à 3 milliards d'euros. Le retard du chantier devrait conduire Areva à verser des pénalités à TVO, avec un impact financier. Areva annonce le 1er septembre 2009 avoir ajouté 550 millions d'euros à sa provision pour pertes, amenant ce poste comptable à un total de 2,3 milliards d'euros, ce qui conduit presque à doubler les coûts initialement prévus[47]. Un contentieux nait en 2008 entre Areva/Siemens et TVO, celui-ci réclamant 1,8 milliard d'euros de dédommagement, et Areva-Siemens demandant 1,9 milliard d'euros (chacun s'accusant d'être réciproquement responsable des retards)[48],[49].

Fin 2012 Areva annonce que le coût de construction de ce réacteur serait d'environ 8,5 milliards d'euros[50],[51].

Areva étant une entreprise détenue à 86 % par l'État[52] et par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), un établissement public, une grande partie des surcoûts liés à ces retards pourrait donc être à la charge de l'État français et de la Coface[53].

Le montant provisionné par Areva est augmenté de 150 millions d'euros, selon le communiqué officiel de ses résultats financiers du premier semestre 2013[54]. En , un rapport de la Cour des comptes cité par le journal Les Échos rapporte que les pertes provisionnées par Areva s'élèveraient à 3,9 milliards d'euros, soit plus que le prix du réacteur, vendu 3 milliards d'euros en 2003[55],[56].

La Coface a octroyé une garantie au profit de la société finlandaise TVO. Cette garantie, que Greenpeace considère comme assimilable à une aide d'État, a été contestée auprès de la Commission européenne, mais Greenpeace a été débouté de la plainte[57].

En mars 2018, Areva et son client finlandais TVO ont trouvé un compromis pour régler leur contentieux croisé (plusieurs milliards d'euros) : pour solder le débat sur la responsabilité des douze années de retard dans la construction de l'EPR d'Olkiluoto, Areva SA, l'ancienne holding du groupe devenue sa structure de défaisance, va signer à TVO un chèque de 450 millions d'euros ; cet accord met fin à toutes les procédures contentieuses[58].

En 2021, la dérive des coûts entraîne dix milliards d’euros à la charge du consortium Areva-Siemens, solde financé en partie par l'État français[59].

Notes et références

Notes

Références

  1. ↑ Olkiluoto1, PRIS AIEA
  2. ↑ Olkiluoto2, PRIS AIEA
  3. ↑ Olkiluoto3, PRIS AIEA
  4. ↑ tho.fi, consulté le 14 novembre 2019
  5. ↑ (en) « Glossaire », sur AIEA PRIS Base de données réacteurs, (consulté le ).
  6. ↑ a et b « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  7. ↑ a et b « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  8. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  9. ↑ WR 90 & BWR 90+ Two advanced BWR design generation from ABB, aiea, consulté le 28 février 2022
  10. ↑ « Finland », base de données PRIS, AIEA (consulté le 14 novembre 2019).
  11. ↑ a et b « Nuclear Power in Finland - World Nuclear Association », sur world-nuclear.org (consulté le )
  12. ↑ « PRIS - Lifetime factors - Energy Availability » (consulté le )
  13. ↑ (en) Fire in switchgear building, laka.org, 12 avril 1991.
  14. ↑ « TVO signe avec le consortium AREVA - SIEMENS un contrat pour la construction d'un EPR en Finlande », communiqué de presse, Areva, [lire en ligne]
  15. ↑ Samuele Finetti (photogr. Francesco Merlini), « Nella "tomba" delle scorie nucleari » [« Dans la tombe des scories nucléaires »], Il Corriere della sera,‎ (lire en ligne, consulté le ). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  16. ↑ a et b (en) « Management Of Safety Requirements In Subcontracting During The Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant Construction Phase » [PDF], .
  17. ↑ Insufficient guidance of subcontractors? work in Olkiluoto 3 nuclear power plant project
  18. ↑ Nouveau retard pour l'EPR finlandais , AFP / 16 juillet 2012
  19. ↑ « 7 ans de retard pour l’EPR finlandais? », sur L'Usine nouvelle, .
  20. ↑ Le Monde avec AFP, « Areva mettra en service l'EPR finlandais en 2018 », Le Monde,‎ (lire en ligne).
  21. ↑ Areva : le chantier finlandais encore en retard, Le Monde, 9 octobre 2017
  22. ↑ (en) « Start-up of Finnish EPR put back four months », sur World Nuclear News, (consulté le ).
  23. ↑ L'EPR finlandais d'Areva a obtenu son permis, L’Usine Nouvelle et Reuter, 7 mars 2019 ; Le Monde, 27 février 2019.
  24. ↑ EPR finlandais: le chargement du combustible prévu en janvier 2020, Le Figaro économie, 17 juillet 2019.
  25. ↑ « Finland's Olkiluoto-3 nuclear plant full generation pushed back to March 2021 | S&P Global Platts », sur spglobal.com, (consulté le ).
  26. ↑ (en) Jouni Silvennoinen, « OL3 EPR regular production of electricity starts in February 2022 », sur TVO,
  27. ↑ Nucléaire : fin du calvaire en vue pour l'EPR finlandais, Les Échos, 26 mars 2021.
  28. ↑ Rating report : Teollisuuden Voima Oyj (TVO), fitchratings, 2 juillet 2021
  29. ↑ Communiqué de presse de la STUK du 16.12.2021 [(en) lire en ligne]
  30. ↑ Nucléaire : l'EPR finlandais enfin en service (avec douze ans de retard), franceinfo avec afp, 21 décembre 2021
  31. ↑ Nucléaire : le premier EPR européen démarre en Finlande avec douze ans de retard, Les Échos, 21 décembre 2021.
  32. ↑ Nucléaire : l'EPR finlandais a été mis en service, Les Échos, 12 mars 2022.
  33. ↑ « Le réacteur nucléaire EPR finlandais Olkiluoto-3 mis en service avec 12 ans de retard », sur BFM BUSINESS (consulté le )
  34. ↑ Le Parisien avec AFP, « Finlande : l’EPR Olkiluoto-3 mis en service avec 12 ans de retard », Le Parisien, (consulté le ).
  35. ↑ Nucléaire : à peine lancé, l'EPR finlandais déjà contraint de s'arrêter, Les Échos, 18 juin 2022.
  36. ↑ Olkiluoto-3 test production phase resumes after repair work, ans, 10 août 2022
  37. ↑ L’EPR finlandais Olkiluoto 3 tourne (enfin) à 100% de sa puissance, l'usinenouvelle, 30 septembre 2022
  38. ↑ « Nucléaire : l'EPR finlandais tourne à pleine puissance », sur Les Echos, (consulté le )
  39. ↑ Olkiluoto 3 restarts following repairs, nei, 11 août 2022
  40. ↑ Full start-up of Olkiluoto 3 delayed until late December, reuters, 18 octobre 2022
  41. ↑ Cracks found in all four OL3 feedwater pumps, wnn, 28 octobre 2022
  42. ↑ « Nucléaire : la Finlande doit faire une croix sur le nouvel EPR d’Olkiluoto 3 pour une grande partie de l’hiver », sur La Tribune, 2022-11-22cet07:00:00+0100 (consulté le )
  43. ↑ « New impellers for OL3’s feedwater pumps - Nuclear Engineering International », sur www.neimagazine.com (consulté le )
  44. ↑ « EPR finlandais : la mise en service normal encore repoussée à avril », sur LEFIGARO, (consulté le )
  45. ↑ « En Finlande, l’EPR Olkiluoto 3 finalement mis en service, après treize ans de retard », Le Monde.fr, (consulté le )
  46. ↑ AREVA fournira à TVO les matières et les services pour fabriquer le combustible de l'EPR finlandais (contrat de € 100 millions) - Communiqué d'Areva du 26/05/2004 [lire en ligne]
  47. ↑ Titre inconnu, Les Échos, .
  48. ↑ Le finlandais TVO craint de devoir attendre son EPR jusqu'en 2016 dépêche AFP Google actualités 11 février 2013.
  49. ↑ Nouveau retard de deux ans pour l'EPR finlandais?, L'Expansion.
  50. ↑ (fi) « Suomenkin uusi ydinvoimala maksaa 8,5 miljardia euroa », Helsingin Sanomat,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  51. ↑ (en) « Areva Again Raises Estimate of Cost of Olkiluoto Reactor », The Wall Street Journal,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  52. ↑ Structure du capital au 31/12/2013 Site Areva, consulté en septembre 2014
  53. ↑ EPR finlandais : investir dans le nucléaire est décidément beaucoup trop risqué !, Greenpeace, 17 octobre 2008
  54. ↑ « 1er semestre 2013 : AREVA franchit une nouvelle étape de son redressement », communiqué de presse, Areva, 24 juillet 2013.
  55. ↑ « Areva annonce un retard de neuf ans pour son EPR finlandais »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Libération d'après AFP, .
  56. ↑ « La Cour des comptes épingle Areva et les années Lauvergeon », (consulté le ).
  57. ↑ EPR - Greenpeace débouté, sur Enviro2B.
  58. ↑ Olkiluoto : Areva va payer 450 millions pour solder son contentieux, Les Échos, 11 mars 2018.
  59. ↑ Jean-Michel Bezat, « Nucléaire : l’Etat français aide Areva à solder le passif de l’EPR finlandais », Le Monde, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

v · m
Industrie nucléaire en Finlande
Réacteurs de production
Réacteurs de recherche Espoo : Réacteur TRIGA Mark II
Principaux acteurs
Voir aussi : Liste des centrales nucléaires de Finlande
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrale_nucléaire_d%27Olkiluoto&oldid=215358208 ».